El tribunal de arbitraje del conflicto entre el consorcio Metro de Lima Línea 2 y Perú ha concluido que éste último incumplió sus obligaciones contractuales en relación al proyecto de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, declarándolo responsable de los retrasos en las obras.
Según la decisión sobre jurisdicción y responsabilidad del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el país andino es responsable de los retrasos en el proyecto, así como de la correcta aportación de los estudios de ingeniería y debe afrontar daños y perjuicios.
El tribunal, además, ha desestimado la contrademanda de Perú por 700 millones de dólares por daños medioambientales y socioeconómicos, y solicita nueva presentación de la reclamación de daños por parte del Consorcio (ver “Ciadi: Perú incumplió parte de acuerdo del contrato de Línea 2 del Metro de Lima“, Gestión, 08.07.2021).
David J A Cairns es el presidente y Guido Santiago Tawil (designado por los demandantes) y José Emilio Nunes Pinto (designada por Perú) son los coárbitros.
El arbitraje
El consorcio, integrado por Cosapi, Impregilo, Iridium Concesiones de Infraestructura-filial de ACS-, Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura -filial de FCC-, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, presentó la demanda en febrero de 2017 ante CIADI reclamando una indemnización de más de 700 millones de dólares (ver “Línea 2 del Metro de Lima: Perú pierde arbitraje ante el Ciadi contra concesionaria de la obra“, Perú21, 08.07.2021), ante el reclamo del Gobierno peruano por los retrasos de las obras.
El Consorcio Nuevo Metro de Lima alegaba que los terrenos no se habían presentado en los plazos y en las condiciones pactadas en el contrato.
Metro de Lima Línea 2
La Línea 2 es la segunda ruta del Metro de Lima y es parte de la implementación del sistema de transporte masivo para la ciudad siendo la primera línea subterránea del Metro de Lima y Callao. Fue incorporada en los planes de inversión del gobierno en 2010 y su construcción fue anunciada por el presidente Ollanta Humala el 15 de febrero de 2012. Según las últimas noticias, la Línea 2 será culminada en 2024.
